在建设工程施工过程中,工期的延误有很多原因。从实践来看,工期顺延的理由主要是下列情形:
1、工程量增加;
2、发包人变更设计;
3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料;
4、发包人未按约支付工程款;
5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当;
6、工程质量鉴定;
【法律依据】根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定:建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。
建筑工程施工合同竣工日期的变更条件是什么的
法律咖
人气:6.97K
猜你喜欢
最近更新
- 1法院审理建筑工程施工合同纠纷的期限是多久
- 2施工流程图解:建筑施工全过程图解
- 3建筑工程施工合同备案规定的内容是什么?
- 4浙江省建筑工程施工合同备案的时间是什么?
- 5建筑工程施工合同终止条件有哪些?
- 6建筑工程水电施工劳务合同的内容是什么?
- 7建筑工程施工承包合同文件由什么组成
- 8建筑工程施工合同如何变更
- 9建设工程“实际竣工日期”的认定
- 10建筑工程施工前具备什么条件
- 11建筑工程施工应具备什么条件
- 12建设工程施工合同条件是什么
- 13建筑工程师报考条件
- 14建筑工程合同生效的条件是什么样的
- 15湖北省建筑工程施工合同的特点和作用是什么
- 16竣工是什么意思 竣工和完工的区别是什么
- 17建筑工程施工招标有什么条件
- 18建设工程竣工验收条件是什么
- 19银行建筑工程施工规范中对建筑施工安全检查的标准是如何规定的
- 20建筑工程施工总承包资质承包范围是什么?